GF—2000—0207
家庭居室装饰装修工程施工合同
合同编号
发包人：
承包人：
住所：
住所：
委托代理人：
营业执照号：
电话：
法定代表人：
电话：
BP机号：
委托代理人：
电话：
本工程设计人：
电话：
施工队负责人：
电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
（1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；
（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；
（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师
的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：
（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
第四条发包人义务
第五条承包人义务
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单）。
第七条材料的提供
第八条工期延误
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）发包人同意工期顺延的其他情况。
第九条质量标准
双方约定本工程施工质量标准：
。施工过程中双方对工程质量发生争议，由部门对工程质量予以认证，经认证工程
质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修
（1）；
（2）；
（3）。
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。
第十一条工程款支付方式
（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
支付次数
支付时间
支付金额
第一次第二次第三次
开工前三日工程进度过半双方验收合格
支付元
支付元
支付元
工程进度过半指：
。
（2）其他支付方式：
。
第十二条违约责任
责。
续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
第十三条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
点分至点分。
第十五条其他约定事项：
第十六条附则
合同附件：
附表1—1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）附表1—2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
附表3：家庭居室装饰装修工程报价单附表4：发包人提供装饰装修材料明细表附表5：承包人提供装饰装修材料明细表附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸附表7：家庭居室装饰装修工程变更单附表8：家庭居室装饰装修工程验收单附表9：家庭居室装饰装修工程结算单附表10：家庭居室装饰装修工程保修单
发包人（签字）：承包人（盖章）法定代表人：委托代理人：
年月日年月日鉴证意见：
鉴证机关（章）经办人：
年月日
监制部门：印刷单位：
附表1—1
序号
施工项目
居室1m2
居室2m2
居室3m2
居室4m2
门厅m2
厨房m2
卫生间1m2
卫生间2m2
阳台m2
一、顶棚
1.涂料
2.乳胶漆
3.吊顶
4.顶纸
5.灯池
6.塑料板
7.
8.
9.
10.颜色
二、地面
1.通体砖
2.釉面砖
3.木地板
4.花岗岩
5.地毯
6.
7.
8.
9.
10.颜色
三、墙面
1.涂料
